一、

工程停工后如何合法索赔

工程停工后如下合法索赔:

1.施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题。

2.如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条

【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、

工程停工索赔的诉讼时效

找法网提醒您,工程索赔诉讼时效期限是从自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起算3年。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、

工程停工赔偿多少

工程被迫停工,损失是客观存在的,至于向甲方还是总包方索赔要视其过错行为而定。一般建筑工程索赔费用有两种计算方法。

1.总费用法,用工程的总费用减去单项工程的合同费用,剩余费用就是索赔费。

2.分项法,按工程造价中的人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等,逐项进行索赔。

推荐内容